当前位置:首页 > 建设工程 > 交 通 > 招标公告

               发布时间:2019-06-11 00:00      来源:广州公共资源交易中心      分享到:





虎门二桥(番禺段)石楼镇沙南村安置区配套道路及室外排水工程勘察设计施工总承包

招标公告

根据番发改函【2016626号文批准,并且本工程具有资金证明,广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室现对虎门二桥(番禺段)石楼镇沙南村安置区配套道路及室外排水工程勘察设计施工总承包进行公开招标,选定项目设计施工总承包单位

一、工程名称:虎门二桥(番禺段)石楼镇沙南村安置区配套道路及室外排水工程勘察设计施工总承包

二、招标单位:广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室

  联系人卢小姐    联系电话:020-84843123

招标代理机构:广东省建筑工程监理有限公司

联系人:胡工     联系电话:020-86673560

招标监督机构:广州市番禺区建设工程招标管理办公室

投诉电话:020-84892221

三、建设地点:广州市番禺区石楼镇海鸥岛沙南村。

四、项目概况:

建设规模:工程位于石楼镇海鸥岛沙南村,路线起于沙南村安置区主入口,向西南跨越新涌,沿现状河堤路向西南延伸,并沿现状砂土路铺筑,终点连接海鸥公路已实施砼路面。包括道路工程、桥涵工程、交通设施和绿化工程、路灯工程、人行道、室外排水工程、消防用水工程等。全长约400米,路面宽7米,路基宽9米;桥一座长约26米,宽9米。

五、标段划分及各标段招标内容、规模:

1、项目编号: JG2019- 2800  

2、标段划分:本工程设1个标段。

3、招标内容:根据招标人提供的基础资料和发包人要求,负责本项目的设计、施工及工程竣工验收等工作,包括但不限于以下内容:

本项目的勘察工作(包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、工程物探(含管线探测);设计各阶段(初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等);施工阶段(包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。总价包干、总价措施项目费包干。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)。具体详见发包人要求。

4、招标控制价:人民币1094.496007万元。其中:施工费控制价为1054.736007万元;勘察费控制价为5.27万元;设计费控制价为34.49万元。

注:勘察费、设计费按国家收费标准下浮20%计取,最终结算以财政审定的服务费用为准,施工费最终结算以结算财评价为准。

5、工期

设计工期:中标人应在合同签订后5工作日内完成方案修改,方案经发包人认可后10个工作日内完成初步设计及概算,初步设计审查批准后10工作日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成补充、修改。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为设计部分最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为设计部分最终合同价格的30%

勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计30个工作日内提交勘察成果文件(包括征地拆迁图)。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为勘察部分最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为勘察部分最终合同价格的30%

施工工期:180日历天,201912月底前完成,具体开工日期以发包人书面通知为准。

六、资金来源:财政资金

七、公告发布时间、递交投标文件时间及开标时间:

资格审查方式: 本项目采用资格后审,由评标委员会负责资格审查

1、发布招标公告时间:从2019 6 11 日至2019 7 1 10   0分。

2、网上报名时间:2019 6   11 日至2019 7 1 10 0 分。

注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至网上报名截止时间止。

3、递交投标文件起始时间:20197 1 9 30 分,截止时间:2019年  7 1 10 0 分。

4、开标时间:2019 7 1 10 0 分。

5、地点:广州公共资源交易中心番禺交易部1 开标室

6、投标截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标答疑中的相关信息。截标后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原定的投标截止时间的信息为准。

八、办理投标登记手续:

1.投标人应自行登录广州公共资源交易中心网站投标人服务专区完成投标人的相关信息录入。

2. 投标人应凭以下资料递交投标文件:

1)法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人报名时提供)及被授权人身份证原件。

2)填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一式两份。表格可从广州公共资源交易中心网站http://www.gzggzy.cn服务指南栏目下载。(注:该表中项目负责人、安全员须为投标人在广州市房建和市政企业库在册人员,设计负责人需要在《广州建设工程投标报名申请表》项目负责人栏中明确。)项目负责人的使用状态按投标文件提交截止时间,在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为准,如出现拟报项目负责人不能被使用而造成投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统的,其投标文件由招标人作废标处理。

3本项目招标文件每套售价 500元,由收款单位开具收款收据,售后不退。

3.投标担保10万元,投标担保须在开标前完成缴纳(如为联合体投标,由联合体主办方提交)。

4、以联合体形式投标的提供列明主办单位及约定各方拟承担的工作和责任的联合体协议(按招标公告附件二格式)。

九、投标人合格条件:

1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。

2、投标人(联合体各成员)均具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照,按国家法律经营。

3、投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书(联合体投标的,联合体各成员均需出具),投标人(联合体投标的,联合体施工方提供)持有安全生产许可证。

4、投标人需具有承接本项目所需的以下资质:

4.1、工程勘察资质:工程勘察综合类资质,或工程勘察(工程测量)专业丙级或以上资质且同时具备工程勘察(岩土工程)专业丙级或以上资质;

4.2、工程设计资质:工程设计综合甲级,或工程设计公路行业公路专业丙级或以上资质;

4.3、施工资质:公路工程施工总承包三级或以上资质;

注:资质标准按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[2015]154号)承接工程,并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226)执行。

②经招标人同意,中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施,但不得再次分包。

5、主要负责人资格要求:

5.1投标人拟担任本工程项目负责人(兼施工项目负责人)为:公路工程专业贰级或以上级别注册建造师资格。施工项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证(B类)或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页;

注:①资质标准按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[2015]154号)承接工程,并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226)执行。

②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》;注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》(粤建市函〔2011218号),二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效,不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。施工项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任施工项目负责人。施工项目负责人和安全员不为同一人。

5.2、投标人拟担任本项目设计负责人须具备公路或相关专业高级及以上技术职称设计负责人与项目负责人不能为同一人

6、专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书(C类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

7资格审查前,投标人(含联合体成员)在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程施工项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。(联合体投标的,诚信备案和人员在册情况为联合体协议分工对应企业库内诚信档案)

8、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。

9关于联合体投标:允许联合体投标,但只接受最多由3 家单位(即一家勘察单位、一家设计单位、一家施工单位)组成的联合体,应以承接施工任务的单位为主办人,并签定联合体工作协议(见附件二)。联合体工作协议应明确确定联合体主办方以及约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工;以上2项人员不得重复兼任,且必须为投标人正式员工。联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审。

11、投标人(含联合体各方)未出现以下情形:与其它投标人(含联合体各方)的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的(按投标人提供的《投标申请人声明》第九条内容进行评审)。

12、未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。(招标人无书面拒绝投标名单)

注:未在招标公告第九条列的资审合格条件,不作为资审不合格的依据。

十、正式投标人的确定方式本项目采用资格后审,由评标委员会负责对投标人的资格进行审查,评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关管理部门核准后,重新组织招标。本项目为非电子评标,投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘。

十一、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示,公开接受投标人的监督

十二、投标限价

12.1、本项目招标控制价为:人民币1094.496007万元。其中:施工费控制价为1054.736007万元;勘察费控制价为5.27万元;设计费控制价为34.49万元。

12.2、勘察、设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报,投标报价不得高于勘察、设计费的招标控制价。

12.3、施工费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报,投标报价不得高于施工费招标控制价

12.4、本工程实行全过程限额设计施工,限额投资。概(预)算金额不得超过经批准的项目投资估算金额。工程变更须经过建设单位审定后方可实施。

12.5、投标经济补偿:本项目不设置投标经济补偿。

十三、其他事项

1、前期服务机构:

2、投标时是否需要提交设计模型:否。

3、参加投标之前,投标人应查询企业诚信档案、拟报项目负责人的使用状态,以免出现企业诚信档案、拟报项目负责人不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况,投标人有可能失去投标机会,因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

十四、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的,向招标人书面提出。

异议受理部门:广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室

电话:020-84843123

地址:广州市番禺区嵩山路60

十五、本公告在广州公共资源交易中心网(网址:http://www.gzggzy.cn)、广东省招标投标监管网(网址:http://www.gdzbtb.gov.cn/)和中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/)发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网发布。

特别提示:投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的,将被拒绝一年内参与我单位后续工程投标。(注:拒绝投标时限由招标人视严重程度确定,最低一年起,自招标人发出通知之日起计):

1.将中标工程转包或者违法分包的;

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的,造成质量或安全事故的;

3.存在围标或串标情形的;

4.存在弄虚作假骗取中标情形的。

5.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

 

      人:广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室

招标代理机构: 广东省建筑工程监理有限公司

日 期:2019年 月 


 

附件一:

投标申请人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监督机构:

本公司就参加                   投标工作,作出郑重声明:

一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人,我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录,本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。

四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司承诺,中标后不转包或违法分包,在施工过程中,严格执行安全生产相关管理规定;按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

八、本公司承诺,中标后将利用信息技术手段,对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付,切实落实《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》(穗建筑﹝2018﹞981号)中的各项规定。我公司对实名管理负总责。若本项目在经招标人认可后,部分专业工程依法分包或实行劳务分包的,我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理,监督其用工企业按时足额支付作业工人工资,督促落实实名管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

九、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括:        。(注:本条由投标申请人如实填写,如有,应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称;如无,则填写“无”。)

本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

 

 

  声明企业(主办方):(企业公章)    法定代表人(签字或盖章):  

(成员方):(企业公章)     法定代表人(签字或盖章):

(成员方):(企业公章)     法定代表人(签字或盖章):


附件二:联合体投标协议书参考格式

 

联合体投标协议书

立约方:                     (下简称甲方)

                              (下简称乙方)

                     (下简称丙方)

甲乙丙丁各方自愿组成联合体,以一个投标人的身份共同参加           项目的投标。各方在平等互利的基础上,就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致,订立如下协议,共同遵守执行:

1.协定            为主办方,授权其代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。根据国家和相关部门有关规定,若任何一方未能取得投标资格,则联合体自动解散。

2.各方均有义务提供足够的资料,以满足招标人对投标资格的要求。

3.联合体投标的,投标人应填写联合体各方的单位全称,除联合体协议书外,报名及投标文件资料可由联合体协议中主办方盖章、签字。

4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对各方具有约束力。

5.如果本联合体中标,甲方负责本工程中的        工作,乙方负责本工程中          工作,丙方负责本工程中        工作。

6.联合体的一方没有履行自己的义务时,应承担其他联合体成员由此而造成的直接损失。

7.如果本联合体中标,在与招标人签订承包合同之前,各方应就本项目实施过程的有关问题协商一致后,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的约束力。

 

甲方:(盖章)                    乙方:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)        法定代表人:(签字或盖章)

                           年    

丙方:(盖章)                        

法定代表人:(签字或盖章)       

                           

注:1、单独投标的,无需提交本协议书。  

2、联合体投标的可根据实际情况自行增加或删除成员名单。

 

 




附件:
交易申请表.pdf

虎门二桥安置区可研批复.pdf

沙南村道路工程EPC招标公告20190524.doc

(以此为准)沙南村道路EPC招标文件20190530.doc

虎门二桥安置区主干道路建设工程红线图(2).rar

资金证明.pdf

代理委托书.pdf

设计施工总承包能力的函.pdf

招标人声明.pdf

招标申请函.pdf

电子签名委托书.pdf

授权委托.pdf